Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5











15.

Срок выполнения работ


С 02 января 2013 г. по 01 апреля 2013 г.




16.

Требования к выполнению работ

Подрядчику по согласованию с заказчиком создать график выполнения работ (первоочередное выполнение работ в здании школы во время новогодних каникул.).

Выполнить работы Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 отменно и в срок, в согласовании с графиком выполнения работ, критериями городского договора.




17.

Требования к качеству работ

Работы должны соответствовать техническому заданию, графику выполнения работ, строительным нормам и правилам, иным нормативным документам Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5, регламентирующим создание строй работ, согласно условиям городского договора, без недочетов и изъянов. В случае их выявления в период выполнения работ устранение в кратчайшие сроки, в период эксплуатации - в гарантийный срок эксплуатации.





18.

Гарантийный срок.

36 месяцев Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 с даты подписания акта выполненных работ.





19.

Требования к результатам работ.

Работы должны быть выполнены согласно техническому заданию, городскому договору.




20.

Требования по безопасности выполнения работ.

Обеспечение подрядной организацией неопасных критерий производства работ и Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 порядка при выполнении работ.




21.

Источники финансирования

Республиканский бюджет.




22.

Условия расчетов за выполненные работы.

В согласовании с критериями городского договора




23.

Форма представления результатов работ.

Каждомесячное представление унифицированных форм статистической отчетности КС-2 и Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 КС-3. С полной комплектацией исполнительной и технической документации.



^ Проект городского договора

(Приложение №2 к Документации об открытом аукционе в электрической форме)


Городской договор № ___

на выполнение ремонтных работ строения МБОУ «Заводская ООШ» в пос. Николаевский Тарбагатайского района РБ Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5»


с. Тарбагатай « » _____________ 2012 г.

Городское экономное образовательное учреждение «Заводская ООШ», именуемое в предстоящем «Заказчик», в лице директора Евдокименко Татьяны Кузьминичны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________, называемый в предстоящем «Подрядчик Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5», в лице_______________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, называемые в предстоящем «Стороны», в согласовании протоколом заседания аукционной комиссии от « » ____________ 2012, заключили реальный договор о нижеследующем.


1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик воспринимает на себя обязательства выполнить ремонт строения Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 на МБОУ «Заводская ООШ» Тарбагатайского района РБ, в предстоящем называемые «Работы», согласно технического задания, (Приложение № 1) являющегося неотъемлемой частью реального договора, а заказчик обязуется принять работы и оплатить в согласовании с Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 критериями реального договора .

1.2. Срок начала Работ по истине договору - с 02 января 2013 г., окончание работ - « 01 » апреля 2013 года.

1.3. Объем Работ определяется в техническом задании (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью реального договора.

^ 2. Права и обязанности Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 сторон

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. В хоть какое время инспектировать ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность, в согласовании с прилагаемой сметной документацией (Приложение №1), критериями реального договора и требованиями законодательства Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5.

2.2. Заказчик должен в течение 5 дней после получения от Подрядчика письменного уведомления об окончании Работ (шага работ) оглядеть и принять результаты Работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты Работ, либо других Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 недочетов в работах немедля уведомить об этом Подрядчика.

2.3. Подрядчик должен:

2.3.1. Гарантировать качество выполняемых Работ.

2.3.2. Выполнить своими силами и средствами Работы, предусмотренные п. 1.1 реального договора в объеме согласно техническому заданию (Приложение №1), сметной документации Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 (Приложение №2) и в сроки обозначенные в п. 10.1.

2.3.3. Соблюдать исходный и конечный сроки выполнения Работ по договору.

2.3.4. Проводить мероприятия по обеспечению охраны труда и техники безопасности.

2.3.5. Обеспечить уборку прилегающей местности с соблюдением норм Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 технической безопасности, вывезти строительный мусор за границы местности до денька подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

2.3.6. Немедля известить Заказчика и до получения от него указаний остановить Работы при обнаружении:

- вероятных неблагоприятных для Заказчика Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 последствий выполнения его указаний о методе выполнения Работ;

- других, не зависящих от Подрядчика событий, угрожающих годности либо прочности результатов выполняемых Работ или создающих невозможность их окончания в срок.

2.4. Подрядчик несет ответственность:

- за повреждение Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 либо порчу находящегося на местности школы другого имущества;

- за случайное ликвидирование выполненных Работ до даты подписания Акта приема-передачи выполненных Работ;

- за неисполнение и/либо ненадлежащее выполнение Работ по истине Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 договору завлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

2.5. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недочетов, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, убрать недочеты за собственный счет. При всем Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 этом гарантийный срок продлевается на период устранения недочетов.


^ 3. Цена и порядок оплаты

3.1. Цена «Работ» по истине договору составляет _________ (___________________________ ) рублей. Цена выполненных работ исчисляется на основании сметного расчета (Приложение №2), являющегося неотъемлемой частью реального Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 договора.

3.2. Оплата делается Заказчиком в форме безналичного расчета, по факту выполнения работ в течение 10 (10) банковских дней на основании акта приёмки выполненных работ, справки о цены (КС-3, КС-2), подписанного обеими Сторонами.

3.3. Цена Работ по городскому Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 договору может быть снижена по соглашению сторон без конфигурации предусмотренных договором объема Работ и других критерий выполнения городского договора.

3.4. Источник финансирования – Республиканский бюджет.


^ 4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Подрядчик должен в письменной форме Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 уведомить Заказчика о выполнении Работ и представить Заказчику акт приема-передачи выполненных работ и справку о цены работ.

4.2. Сдача результатов Работ Подрядчиком и Заказчиком делается в течение 5 (5) рабочих дней в Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 согласовании с штатским законодательством и оформляется актом выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недочетов (в случае их обнаружения), также сроков и порядка их устранения.

4.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных Работ условиям реального Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 договора Заказчик немедленно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недочетов с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчика.

4.4. Подрядчик должен в течение 7 дней со денька получения обозначенного акта убрать выявленные недочеты Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 за собственный счет.

4.5. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата Работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, обозначенных в договоре.

4.6. Датой выполнения работ считается дата Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 подписания Сторонами акта приема-передачи либо акта устранения недочетов.

4.7. Заказчик вправе остановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по истине договору.


^ 5. Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 выполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе востребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый денек просрочки выполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со денька, последующего после денька истечения установленного договором срока выполнения Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 обязательства.

Размер неустойки, по истине договору составляет 1/10 действующей на денек уплаты неустойки учетной ставки рефинансирования Центрального банка Русской Федерации.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если обоснует, что просрочка выполнения обозначенного обязательства произошла Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 вследствие неодолимой силы либо по вине Городского заказчика.

5.2. В случае просрочки выполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п.п. 3.2, Подрядчик вправе востребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый денек просрочки выполнения обязательства, предусмотренного п Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5.п. 3.1, реального договора, начиная со денька, последующего после денька истечения установленного городским договором срока выполнения обязательства. Размер таковой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на денек уплаты неустойки учетной ставки рефинансирования Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 Центрального банка Русской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если обоснует, что просрочка выполнения обозначенного обязательства произошла вследствие неодолимой силы либо по вине другой стороны.

5.3. Уплата неустойки, не высвобождает стороны от Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 выполнения обязанностей по истине договору либо устранения выявленных нарушений.


^ 6. Гарантийные сроки

6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех Работ в согласовании со сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недочетов и изъянов, выявленных при приемке Работ.

6.2. Гарантийный Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 срок обычной эксплуатации устанавливается 36 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.


^ 7. Действие событий неодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязанностей по истине договору, обусловленное действием событий Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 неодолимой силы, т.е. чрезвычайных и неотвратимых при данных критериях обстоятельствах, появившихся кроме воли и желания сторон и которые нельзя предугадать либо избежать, в том числе объявленная либо фактическая война, штатские волнения Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, также издание актов муниципальных органов.

7.2. Свидетельство, выданное подходящим компетентным органом, является достаточным доказательством наличия и длительности деяния неодолимой Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 силы.

7.3. Сторона, не исполняющая обязанностей по истине договору вследствие деяния неодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их воздействии на выполнение обязанностей по договору.

7.4. Если происшествия неодолимой силы действуют в Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 протяжении 3 (3-х) поочередных месяцев, реальный договор может быть расторгнут хоть какой из Сторон методом направления письменного извещения другой Стороне.


^ 8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры и разногласия, которые могут появиться при выполнении реального договора, будут разрешаться Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 оковём переговоров меж сторонами на базе действующего законодательства.

8.2. В случае невозможности разрешения споров оковём переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 трибунал в порядке, установленным действующим законодательством РФ.


^ 9. Изменение критерий договора

9.1. Любые конфигурации и дополнения к истинному договору оформляются в виде дополнительных соглашений, совершенных в письменной форме и подписанных сторонами договора.


^ 10. Срок деяния договора и Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 остальные условия

10.1. Реальный договор вступает в силу со денька его подписания и действует до полного выполнения обязанностей обеими сторонами.

10.2. Расторжение городского договора допускается по соглашению сторон, в однобоком порядке либо решению суда по основаниям Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5, предусмотренным штатским законодательством.

10.3. Реальный договор составлен в 2-ух экземплярах, имеющих схожую юридическую силу.


^ 11. Адреса и реквизиты сторон


Заказчик: Исполнитель:

МБОУ «Заводская ООШ»

671131, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский, ул. Рабочая 23

ИНН Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 0319002605/КПП 031901001

р/с 40204810300000000015

в ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка Рф, г.Улан-Удэ

БИК 048142001

Тел. 8(30146) 53-4-43








^ 12. Подписи сторон

____________________ Евдокименко Т.К. __________________


Приложение №1

к проекту городского договора


Техническое задание



Заказчик:


«____»______________ 2012г.


Подрядчик:


«____»______________ 2012г.




Приложение №2

к проекту городского Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 договора


^ Сметный расчет



Заказчик:


«____»______________ 2012г.


Подрядчик:


«____»______________ 2012г.




Приложение №3 к проекту городского договора


График производства работ


Наименование

работ

02.01.2013 г. -01.04.2013 г.
































































































Приложение № 3

к аукционной документации

^ Обоснование исходной (наибольшей) цены договора

Для проведения открытого аукциона в электрической форме


№ пп

Номера сметных расчетов и смет

Наименование Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 глав, объектов, работ и издержек

Сметная цена, тыс. руб.

Общая сметная цена, тыс. руб.

строй работ

монтажных работ

Инженерное оборудование, требующее монтажа

иных

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Лок. Смета № 1

Ремонт туалета


223,219










223,219

2

Лок. Смета №2

Внешняя обшивка стенок построек школы и Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 столовой

621,005










621,005

3

Лок. Смета №3

Работы по отделке

570,974











570,974


4

Лок. Смета №4

Ремонт лестничных маршей

109,524











109,524


5

Лок. Смета №5

Ремонт строения мастерской


168,997











168,997

6

Лок. Смета №6

Подмена Эл. Проводки и Эл. печи

82,356











82,356


7

Лок. Смета №7

Электромонтажные работы

148,925










148,925




 

 

^ Всего по сводному расчету

1925,00




 




1925,00
выбор подрядной организации на право заключения городского Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 договора на выполнение ремонтных работ строения МБОУ «Заводская ООШ» в пос. Николаевский Тарбагатайского района РБ».


^ Подг. экономист по закупкам МКУ Отдел образования

МО «Тарбагатайский район»

Думнова Н.С.





СОГЛАСОВАНО:


Управляющий Администрации

МО Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 «Тарбагатайский район»


____________________Павлов К.И.

«_____»___________ 2012 г

.

УТВЕРЖДАЮ:


Директор МБДОУ «Заводская ООШ»


_________________Евдокименко Т.К.

«_____» ___________2012 г





^ Документация об открытом аукционе в электрической форме:

выбор подрядной организации на право заключения городского договора на выполнение ремонтных работ строения МБОУ Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 «Заводская ООШ» в пос. Николаевский Тарбагатайского района РБ».



Согласовано:

1-ый заместитель управляющего Администрации по экономике, земляным и имущественным отношениям.

____________________ В.А.Шальков

«_____»_______________2012 г


Согласовано:

Заместитель Управляющего Администрации МО «Тарбагатайский район» по строительству, ЖКХ и развитию Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 инфраструктуры

_____________________В.Л. Максимов

«_____» ___________2012 г


Согласовано:

И.о. начальника МКУ Отдел образования МО «Тарбагатайский район»


________________Шалькова С.С.

«______» ______________2012 г



Разработал:

Экономист МКУ Отдел образования МО «Тарбагатайский район»


_________________ Думнова Н.С.

«_____» ___________2012 г.


Проверил:

Юридический отдел Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Инструкция по ее заполнению - страница 5 Администрации МО «Тарбагатайский район»

_____________________ ______________

«_____» ___________2012 г.



trebovaniya-k-rechi-uchashihsya.html
trebovaniya-k-registracii-uchastnika.html
trebovaniya-k-resursnomu-obespecheniyu-usloviyam-polucheniya-obrazovaniya-detmi-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya.html